样板房室内软装设计及购销合同范本
样板房室内软装设计及购销合同范本
样板房室内软装设计及购销合同
甲方： 乙方：
甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
第一条承包方式
1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
第二条承包内容
共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
第三条 工作期限
1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
（2）甲方无法提供正常的进场条件。
（3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
第四条 合同价款
1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
款及履行费用按变更后的方案据实结算.
第五条 双方权利及责任
(一) 甲方责任
1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
以确认，以甲方满意为准。
2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
(二) 乙方责任
1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
第六条 项目款支付和结算
1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
第七条 退换货和增补商品条款
1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
第七条 项目竣工验收及标准
1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
第八条 违约责任
1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
算违约金。
2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
0.5%计算违约金。
3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
第九条 其他事项
1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同附件：样板房软装商品清单
委托方：承接方：
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：
帐号：
日期：年月日
日期：年月日
所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。
·商品房认购书是买房合同吗
购房者在买房时，很多开发商都会要求其签订商品房认购书，该认购书的内容并不是很详细，但不少没经验的购房者仍会错以为自己签的就是购房合同。那么，商品房认购书是买房合同吗？下面，就让我们为你做详细解答吧。
一、商品房认购书是买房合同吗
商品房认购书，是商品房的买卖双方当事人在签订正...
·上海厂房拆迁政策是怎样的？
上海厂房拆迁政策是怎样的？
上海是我国最大的工业城市，汇集了大量企业厂房，上海在进行城市建设的时候，会对一些厂房进行拆迁。对此，政府会对涉及到的企业给予一定的经济补偿，用于弥补因拆迁而带给企业的损失。那么上海厂房拆迁补偿是怎样的？下面我们结合上海厂房拆迁政策的相关知识，为您重点...
·离婚房子给女方要不要收税?
夫妻离婚，会对共同的房产进行分割，可以协议分割，协议未果可以上法院提起诉讼，由法院判决，给双方一个公平公正的结果。很多情况下房产归于一方后需要过户，那么，离婚房子给女方要不要收税?下面就让我们为您整理一下相关的知识，为您解答疑惑。
一、离婚房子给女方要不要收税?
房产分割后归...
·公司注册房屋租赁合同办理流程
在注册公司时，需要提供房屋租赁合同并进行登记，但是，对于在公司注册时所需的房屋租赁合同如何办理，有哪些要求，许多初出茅庐的“准法人”并不是特别清楚。下面，我们就为您整理了公司注册房屋租赁合同办理流程及注册公司所需的其他要求。
一、公司注册房屋租赁合同办理流程
1、租赁双方持相...
·如何办理买卖二手房的手续
如何办理买卖二手房的手续
1、确定购买意向。购房人可以通过各种信息渠道了解二手房信息，根据自己的需求初步确定购买房屋。目前市面上有大量的房地产中介公司， 购房者可以选择运营规范、服务质量较好的中介公司提供房屋信息。这一过程中要注意过滤一些虚假信息。
2、了解确认房屋的权利状况...
·其实不管购房者是否已经支付了房款，只要出现了法定的情形之后，
其实不管购房者是否已经支付了房款，只要出现了法定的情形之后，那都是可以要求开发商退款、退房的。不过很多购房者至今都不是很清楚，究竟在哪些情况下，才可以要求开发商退款、退房呢?针对这个问题，我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。
一、哪些情况下可以要求开发商退款
买房人如果发现房...
·离婚后房子留给孩子应该怎么还贷款？
离婚后房子留给孩子应该怎么还贷款？
房屋赠与要满足条件如下，
(一)房屋赠与必须符合以下规定：
1、赠与人必须是房屋产权的拥有人，同时必须具有完全民事行为能力;
2、赠与的房屋必须具有合法的权属证件，不存在产权纠纷;
3、赠与人和受增人均属自愿，有书面赠与协议(合同)，...
·婚后一方出钱买房属于共同财产吗？
婚后一方出钱买房属于共同财产吗
购买的房产资金来源如果属于《婚姻法》第十七规定的情形，则属于共同财产。如果属于《婚姻法》第十八条规定的情形，则属于个人财产。
1、属共同财产的情形。
《婚姻法》第十七条对夫妻在婚姻关系存续期间所得的、应归夫妻共同所有的财产范围作出了规定，即夫...
·婚前房产过错方有权利要求分割吗
婚前房产过错方有权利要求分割吗
一、婚前房产过错方有权利要求分割吗?
婚前房产无论对方是否有过错行为都无权分割，因为婚前房产是个人财产，离婚时只能分割夫妻共同财产。
《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日执行)
第一千零六十二条 【夫妻共同财产】夫妻在婚姻关系存续期...
·婚前的房产离婚能分吗 婚前房产属于共同财产吗
一般夫妻离婚的时候都会涉及到对财产的分割，但这里的财产仅仅是夫妻共同财产，所以在分割财产之前需要先对夫妻之间的财产作出认定才行。至于婚前的房产离婚能分吗，就要先判断该房产是否属于共同的，下文中我们为你详细解答这个问题。
一、婚前房产属于共同财产吗 婚前的房产离婚能分吗
婚前房产是...
·房产还在按揭离婚怎么分?
房产还在按揭离婚怎么分?房产还在按揭离婚由双方进行协商。协商不成可以通过诉讼由法院分割：由取得房产一方对另一方婚姻期间偿还贷款及增值部分进行补偿。剩余未偿还完贷款，由取得房产一方个人继续偿还。相关规定：《婚姻法》规定：第三十九条 离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时，...
