汽车零配件购销合同的内容有哪些

汽车零配件购销合同的内容有哪些 汽车零配件购销合同
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲乙双方经过友好协商，本着自愿的原则，就甲方向乙方销售________汽车零配等事宜，订立如下合同条款：
一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同第三条约订的方式向乙方销售商标号码为__________的汽车用品等(简称货物)。
二、甲方销售给乙方的货物应是___________原厂或合作公司生产(乙方指定配件)
三、乙方将根据甲方电话确认、传真确认、QQ或E-mail确认订购的汽车配件项目清单向甲方供应所需零配件.
四、乙方自己选择运输方式，委托运输公司办理货物的运输，并向运输公司支付运杂费用和保险费用。(因考虑到货物安全，所发货必须买保险)
如买保险的货物出了问题，乙方应在第一时间和运输公司沟通协调问题货物并告之甲方。
五、乙方验收合格的货物后，应在次月10日前向甲方付清本月甲方发货的货款。逾期支付时，应向甲方支付每日万分之五的违约金。该违约金应在支付当次货款时一并付清。逾期未付款时，甲方停止向乙方发货。超过十五日仍未支付货款和违约金时，本合同终止履行。
六、本合同因乙方未支付货款而终止履行时，如乙方在未支付货款前已向甲方发出下次《货物订单》传真，则应向甲方另行支付订货价值30%的违约金。
七、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同签订的管辖权的人民法院提起诉讼。
八、有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲、乙双方签署后生效。
九、关于质保问题如下：
1、甲方确保所供应的零配件为原厂零件及配套厂用品(在乙方指定需要范围内)，所以甲方向乙方发的货物上都有甲方的标签为证，无标签的甲方概不承认，如发现甲方有以假乱真的情况，甲方按假一赔十赔偿给乙方。
2、出现以下情况甲方不给予退货
(1)经乙方确认代订的急件、期货。
(2)乙方收到货物在当天未提出异议。
(3)电器、灯具出门概不退货。
(4)零件安装过、包装丢失、损坏的概不退货
十、甲方的违约责任
乙方向甲方订购所需货物时，甲方会将订货清单传真至乙方，乙方认可后签字回传。如甲方不能按约定时间供货给乙方(在厂家有货的前提下)，按总价的每日万分之五赔偿给乙方。直至货物到达乙方为止。
十一、协议签定时，乙方应向甲方提供真实有效的营业执照和法人身份证复印件。
十二、本合同未尽事宜，由甲方在双方在平等协商的基础上签订补充协议。
本合同自双方盖章、签字之日起生效。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订日期：_____ 年 ____ 月 ____日
汽车零配件购销合同中明确规定了货款的清付时间、货物质量、以及双方的违约责任，乙方确认代订的急件，乙方受到货物当天未提出异议，灯具以及包装损失等都是不退货的，在签订合同时我们要仔细的阅读好其中的款项以免因为一时疏忽而造成麻烦，在发生纠纷协商解决不了时可以向人民法院提起诉讼

·在工地干活出了交通事故算不算工伤
      一、在工地干活出了交通事故算不算工伤? 工地干活出了交通事故要符合法定条件的才算是工伤，《工伤保险条例》第十四条规定:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤: (一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。 (二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者...

·一、交通事故不能鉴定车速怎么办?
      一、交通事故不能鉴定车速怎么办? 交通事故不能鉴定车速可以通过委托其他的有资质的司法鉴定机构来进行鉴定，实在不能鉴定，那么就通过一些其他的方面的综合确定责任比例。 1、交通事故证据材料，主要包括： (1)医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证、病历和诊断证明; (2)医疗...

·车上人员险分为哪些种类？
       一、车上人员险分为哪些种类? 分为车上人员意外险和车上人员责任险。 区别在于事故范围、赔付不同。车上责任险事故范围：使用车辆时发生的意外伤害事故。车上人员意外险事故范围：所有意外伤害事故。 车上责任险赔付范围：属于车主需要负担的丧葬费、伤亡赔偿、医疗费和误工费等项目...

·关于行为人行政拘留要交钱吗？
      关于行为人行政拘留要交钱吗？ ?行政拘留要交钱吗 不一定。行政拘留是一种行政处罚措施，是对违反治安管理法的处罚，一般常见的行政处罚措施包括行政拘留和罚款，两者可以同时并用，也就是罚款加拘留。是否需要交钱，看处罚机关是否有罚款的行政处罚，没有罚款的行政处罚就是不需要交钱的，有的...

·一般社会抚养费能不交吗？
      我们知道人口问题已经成为世界性的重大问题，因为人口过多必然会给自然环境带来一定的压力，我国长期以来实行的是计划生育政策，可以从效果来看出有明显的控制人口，如果超生就会缴纳一定的社会抚养费，那社会抚养费能不交吗?下面就详细介绍。 一、社会抚养费能不交吗? 对于逾期不交纳的，计生部门...

·作为购房者，在遇到开发商延期交房的情况时应该怎么索赔呢?在实
      作为购房者，在遇到开发商延期交房的情况时应该怎么索赔呢?在实务中，开发商除了逾期交房以外，还可能会出现作出虚假错等违约行为，这些都增大了购房者买商品房的风险。那购房者应该如何防范商品房的买卖风险呢?下面将为您做一个较为详细的陈述。 一、开发商延期交房的该如何索赔 购买商品房期房时...

·遭遇高速车祸如何理赔
      遭遇高速车祸如何理赔 一、发生交通事故后应及时报案 出现交通事故后首先要做的是及时报案。出了交通事故除了向交通管理部门报案外，还要及时向保险公司报案。一方面让保险公司知道投保人出了交通事故，另一方面也可以向保险公司咨询如何处理、保护现场，保险公司会教车友如何向对方索要事故证明等...

·交通事故门牙赔偿案例是怎样的
      一、交通事故门牙赔偿案例是怎样的1、案件：我开的小货车在十字路口不小心擦到一个骑电瓶车的女孩子，她脸先着地，然后我打了110，120 和平安保险公司的电话，我车子随后被开到交警中队了和她的电瓶车。我到医院看看那女孩伤的如何，那女孩的一颗门牙断了半边，还有下面一颗牙松动了。2、案件...

·买二手车时如何查车辆事故记录
      买二手车时如何查车辆事故记录 一、买二手车时如何查车辆事故记录? 登陆当地交通公安网，查询机动车信息，输入车牌号和车架号后六位即可查询，交通事故未处理，可以出售车辆但无法办理转移登记手续。 根据 《机动车登记规定》第十八条，已注册登记的机动车所有权发生转移的，现机动车所有人...

·道路交通事故的责任认定和民事损害赔偿的责任
      (一)从交通事故责任认定书的性质上分析与民事损害赔偿责任分配的差异性。 　　《交通安全法》第一条规定“为了维护交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率，制定本法”。它具有社会法的性质又具有公法的性质;交通事故的处...

·交通事故没有住院如何赔偿
      交通事故没有住院如何赔偿1、发生交通事故后，如果伤者没有住院治疗的，一般应赔偿医疗费、交通费、误工费、营养费等费用。2、如果对方为机动车且负有事故责任的，则因赔偿金额较小，可由对方的保险公司在交强险内全额进行赔偿。3、如果协商不成的，则伤者可以向法院起诉对方及其保险公司要求赔偿。...