土钉隐蔽工程质量检验程序是怎样的？

土钉隐蔽工程质量检验程序是怎样的？

由于工程质量的好坏，不仅关系到企业单位经济的收入，也牵扯着人们的生命安全，对于一些隐蔽的构成质量更是需要小心，为了增加质量的可信度，有关机构制定了钢筋、土钉隐蔽工程质量检验程序，对这些隐蔽工程的验收程序加以限制。

一、土钉隐蔽工程质量检验程序是怎样的?

隐蔽工程验收的程序：

由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人检查合格后，发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的，在实践中可视为发包人已经批准，承包人可以进行隐蔽工程施工。

发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。

如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。

二、隐蔽工程验收管理规定

1、目的和范围

1.1 为加强工程质量检查、验收，保证隐蔽工程的质量问题消除在其隐蔽之前，有效地控制现场施工质量，满足工程质量检验的规定要求，特制定本标准。

1.2 本标准适用于公司工程建设过程的所有隐蔽工程质量检查验收。

2 、引用标准及相关文件 《工程质量验收管理标准》 《电力建设施工质量验收及评价规程》(各专业篇)

3 、术 语

3.1 隐蔽工程：隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，下一道工序施工后会被其所掩盖，一般情况下无法再现的项目，对其验收是属工序中间环节验收;例如：地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程，以及设备封闭前的内部质量验收等。

3.2 施工单位:在本制度中是指负责项目施工的公司内部专业公司或分承包方。

4 、管理职责

4.1 项目质管部负责对隐蔽工程的质量检验并进行归口管理;负责联系监理、建设单位、设计院等参与隐蔽工程的检验和见证。

4.2 项目工程部参与对隐蔽工程的质量检验。

4.3 施工单位应执行本制度，及时提出隐蔽工程的质量检验申请，并认真执行有关验收规范。

5、管理内容与要求

5.1 隐蔽工程验收依据

5.1.1 工程项目应依据经监理、业主会签审定的《质量验收计划》及相关规程规范、标准的要求进行隐蔽工程验收和签证。

5.2 隐蔽工程验收需提供的资料

5.2.1 重要建筑及安装项目作业指导书(或技术措施);

5.2.2 隐蔽项目施工程序及必要的施工记录;

5.2.3 按《利用数码照片加强施工过程质量控制管理办法》提供隐蔽工程施工过程及隐蔽见证数码照片;

5.2.4 与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录;

5.2.5 经过复核的隐蔽部件材质检验报告;5.2.6 经过复核隐蔽项目施工自检原始记录;

5.2.7 隐蔽工程报告(含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见)。

5.3 隐蔽工程验收内容及要求 隐蔽工程验收项目，土建工程以《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分：土建工程)》规定为准;安装工程参见专业验收技术规范和验评规程，并在项目《施工组织设计》中予以规定。具体要求如下：

5.3.1 地基基槽验收 地基验槽是一项非常重要的工作，其验收时设计专业人员必须参加。验收时施工单位(部门)必须把基底土质及各部位实际标高、槽宽、放坡等主要质量情况表述清楚并附图;业主方、设计院、监理、施工等各方共同检查地基土质与勘探报告是否一致，标高、基槽几何尺寸和设计图纸是否一致，基底土质颜色是否均匀一致，坚硬程度是否一样。并应严格检查地基处理施工资料检查，填写验收意见并签证认可后，方能进行下道工序。

5.3.2 钢筋工程验收 钢筋工程申请验收时应将钢筋直径、钢筋级别、出厂合格证编号、试验报告编号、接头形式、焊接试验报告编号等资料准备齐全，并对照设计，将施工中的主要质量及处理情况表述清楚;检查时主要应检查钢筋外观、品种、规格、数量、尺寸、间距、安装位置、锚固长度、接头设置，必须符合设计要求和有关规范标准的要求，还应查阅出厂合格证、复检报告和焊接试验报告：试验项目(必试)是否齐全、试验结论有无、试验项目数据和试验批次能否达到规范要求等内容。各项检查内容均合格后，验收各方共同签证认可后方可进行下一步工作。

5.3.3 地下混凝土结构工程验收

地下混凝土结构工程验收时应将砼设计强度等级、回填时砼强度等级及试验单编号等资料准备齐全。混凝土主要质量情况，施工缝留设位置、接缝形式(或图示)、砼表面外观质量和缺陷处理结果等均应在记录中体现。经业主或监理单位签证认可后方可进行隐蔽。

5.3.4 防水、防腐工程验收 防水、防腐工程验收时，应将防水、防腐工程主要原材料质量、品种、规格、等级、出厂证件编号、试验报告编号、玛蹄脂(胶泥、涂料)配制试验报告编号、检测结果、基层和面层细部作法、主要质量情况等表述在记录内，经业主或监理单位签证认可后方可进行下一步工作。5.3.5 设备安装隐蔽工程验收 设备安装隐蔽工程验收是指各类箱、罐、容器、大型管道(风道)，设备基础、大型封闭结构设备内部工作完成之后对其进行最终封闭前进行的检查签证，直埋电缆、主接地网、埋地管道防腐施工完毕回填之前的检查签证。主要检查是否满足设计要求和有关标准、规范要求，内部工作有无完成，各专业的工作是否完成，内部是否清扫干净等。封闭前应由施工部门进行仔细检查，并由质管部申请监理、业主单位参加验收，检查和验收过程应用照相机拍下隐蔽部位的实际状况，检查合格后方可封闭，对箱、罐、容器、发电机、发电机出线盒、变压器、封闭母线的封闭必须由专业公司质检员、项目质管部质检工程师、监理工程师等对封闭过程进行见证，重要设备的人孔门封闭除验收签证外，还应在封闭部位(人孔门)处贴封签。隐蔽工程验收后应及时办理签证。

5.4 隐蔽工程验收程序

5.4.1 隐蔽工程在下一道工序施工前，必须按规定进行三级验收，质量满足规定要求后方可向监理或业主单位申请验收。

5.4.2 隐蔽工程覆盖前应由项目质管部提前通知监理或业主，并经其验收合格，且签字认可后方可进行覆盖。

5.4.3 工程经验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。

5.4.4 设备安装隐蔽工程部位在封闭后如工作需要打开，施工单位应通知质管部质检员，在工作任务完成后，施工单位、质检人员、监理工程师共同对内部进行检查，检查合格后再次签证。

在该子工程完工之后，需要按照既定的流程进行验收，在验收工作完毕之后，需要按照规定，提交验收记录，验收方还需要在此记录上签名。相较于其他工程，对于隐蔽工程的责任规定是比较严格的。

·工伤职工停工留薪期待遇怎么样
      因工负伤的职工，应当在签订服务协议的医疗机构出现紧急情况时，首先到就近的医疗机构进行急救。符合《工伤保险诊疗项目目录》、《工伤保险药品目录》、《工伤保险住院服务标准》规定的工伤治疗费用，从工伤保险基金中列支。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准规定由国务院...

·民法总则个体工商户的债务怎么承担
       个体工商户在市场经济中有着一定的地位，那么，民法总则个体工商户的债务怎么承担，对于这类问题，国家为了维护市场经济的平稳运行，肯定会对个体工商户进行一定程度的法律规范，因此对于债务问题，有关的个体工商户应该积极的处理。 个体工商户是指公民在法律允许的范围内,依法经核准登记,从事...

·劳动合同未到期提出辞职是否可以?
      劳动合同未到期提出辞职是否可以? 签了劳动合同可以辞职吗签了劳动合同可以辞职。一般有以下方式：1、劳动者与用人单位协商解除劳动合同。2、提前三十天书面通知单位三十天后正式解除双方的劳动合同。3、如果单位有违法行为，员工可行使单方即时生效解除权。除了试用期内员工辞职外，均可向单位索...

·工伤认定没生效可以申请仲裁吗?
      工伤认定没生效可以申请仲裁吗? 这个是可以的。我们作为民事纠纷的救济途径，仲裁当然应具有更高的效力，但又不能一概否定工伤认定部门对劳动关系事实的认定。如果工伤认定之前已经劳动仲裁，或在工伤认定程序中申请劳动仲裁，仲裁委员会作出劳动关系的仲裁裁决应作为工伤认定的依据。但如果在工伤认...

·单位应怎么履行劳动合同
      在劳动合同签订生效之后，不管是用人单位还是劳动者，此时都应该按照合同当中的约定来履行自己的义务，当然，主体不同具体履行劳动合同的情况也是不同的，那么实践中单位应怎么履行劳动合同呢？我们一起在下文中进行了解。 一、单位应怎么履行劳动合同 1、用人单位应当按照劳动合同约定和国家规...

·最高法院对发包人是怎样否认劳动关系的？
      劳动关系是劳动者和公司之间的契约关系，和正确的一方签订合法有效的劳动合同法院才承认合约的有效性。一些农民工劳动一段时间后发现不止招工者不承认，法律机构也不承认其劳动关系。法院到底是怎样否认劳动关系的，我们找到了相关内容证明： 一、传闻最高法否认劳动关系的规定是什么： 《20...

·自己国庆值班有加班工资吗
      一，自己国庆值班有加班工资吗国庆节值班工资十月一日到三日按三倍日工资额来计算，四日至七日按双倍工资来计算。工资计算基数为劳动合同规定的劳动者本人日工资额来计算。《劳动法》第四十四条　有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：(一)安排劳动...

·一次性工伤赔偿协议怎么写的
      工伤事故的处理步骤其实是比较繁复的，其中要想获得最后的赔偿，那么首先就要申请进行工伤认定，确认职工的认识损害构成了工伤，然后再是鉴定工伤伤残的等级，这样才能计算出需要作出的赔偿数额。而在就赔偿问题达成一致之后，最好签订书面的协议。那这个一次性工伤赔偿协议怎么写的呢?现在就让我们来...

·按规定工程质量怎么验收？
      按规定工程质量怎么验收？ 质量是建筑工程的根本，质量存在问题的工程就象是随时可能爆炸的隐患，对人民生命财产安全和社会公用利益造成巨大危害，因此，每一项工程完工后，都必须严格按照国家和相关单位制定的质量标准进行逐项验收，对于验收不合格的必须立即整改，直至验收合格，那么，工程质量怎么...

·工程合同逾期付款违约金计算
      工程合同逾期付款违约金计算工程合同逾期付款后如何快速有效的保障自己的合法权益，那就要看合同中关于逾期付款是如何约束的，如果工程合同中没有约束逾期付款的责任，那对于逾期付款如何计算违约金我国法律有什么相关规定呢，我们今天就带您一起了解下关于工程合同逾期付款违约金计算方法的具体规定。...

·最高法关于工伤认定的司法解释内容是什么？
      工伤保险是职工享有的一项重要社会保险，当职工因工受伤后，可以申请工伤认定。我国的工伤保险条例对工伤认定进行了明确规定，针对实施过程中出现的一些问题，最高法也适时出台了有关司法解释。那么最高法关于工伤认定的司法解释内容是什么？下面我们来看看我们的说法。 最高法关于工伤认定的司法...