定制家具购销合同范本的内容

定制家具购销合同范本的内容定制家具购销合同范本
甲方：
乙方：
经双方洽谈，甲方委托乙方制作全房家具，特签订以下合同：
一、合同内容
见制作图纸及清单(定单后不予更改);
二、材质要求
E1级国家认证环保实木颗粒板材料制作;
三、加工、验收、售后服务方式
乙方负责包工包料制作，应严格按照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。以甲方认可的图纸、材质为准，尺寸有2mm以内误差属正常。与墙之间2mm以内间隙属正常。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响货物的质量时，甲方有权要求重做、修理、保证质量。在保修期内如出现质量问题，乙方应免费修理(包括材料费和工时费)。
四、交货时间及地点
在甲付给乙方定金之日起30日内交货。交货直接送到业主家中，因制作延期或货物质量问题造成延期问题，每逾期一天乙方向甲方缴纳违约金千分之一。
五、付款方式及期限
整体家具定制总款：元，签定合同甲付给乙方60%定金：元，厂家开始加工制作，交货安装完毕甲方验收合格即支付乙方40%余款：元。
总价款均以家具建筑面积计价。计算准确总价款后签定合同。合同签定交厂后不予更改。交货完工后三天之内付清尾款，每逾期一天甲方向乙方缴纳违约金千分之一。十五天内未结清尾款。乙方有权将货物拆装反厂，定金做废;
六、违约责任
甲方如中途变更订做，应赔偿乙方因此造成的损失。甲方如中途废址合同，应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。乙方如中途变更订做，应赔偿甲方因此造成的损失。乙方如中途废址合同，应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
七、争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响加工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
八、其他事宜
本合同如有未尽事宜，须经过双方协商修订，协商不成按法律有关规定执行。
本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
定制家具购销合同范本中明确规定了家具的材质、加工、验收、售后方式、交货时间及地点、付款方式及期限、双方违约责任、纠纷处理等，自签订合同之日起合同生效，双方都要按照合同中的规定来执行，在发生纠纷时可以协商解决，解决不了的可以向人民法院提起诉讼，在签订合同之前要仔细阅读好合同中的内容以免造成麻烦

·合同有效和合同生效的区别有吗？
合同有效和合同生效的区别有吗？一、合同有效和合同生效的区别有吗？合同有效与合同生效是有很大区别的；合同有效是合同不违反民法典的强制性规定，可以发生效力。与之相对应的概念是可撤销的合同、无效的合同(违反法律的、损害国家利益的)。合同有效是谈论合同生效的大前提。合同...

·销售合同应包含的内容都有哪些？
销售合同应包含的内容都有哪些销售合同的主要条款是销售合同的重心，它决定了合同签订双方的权利和义务，决定了销售合同是否有效和是否合法，是当事人履行合同的主要依据。(1)标的物：标的物是销售合同当事人双方权利和义务所共同指向的对象，销售合同中的标的物主要表现为推销的商品或劳务。(2)...

·网签合同没有备案能否修改？
如果开发商往外报出则不可以修改。网签的合同有个开发商内部流转审核过程,然后才是报出确认。如果尚未报出,可以很方便地修改合同。如果已经报出了,则不能直接修改了。要撤销原合同后才能重签,花费时间精力。开发商办预购商品房备案登记,是将网签的合同打印下来,双方签字盖章后送交易所,相当于书...

·合同诈骗罪中的合同是否有效
改革开放30多年，我国市场经济飞速发展，“合同”也开始走进我们普通人的生活。但近些年来合同诈骗事件层出不穷，为了维护自己的合法利益，我们需要了解合同诈骗罪中的“合同”的效力以及如何对合同诈骗罪进行界定。下文将详细为您介绍。一、合同诈骗罪中的合同是否有效在司法实践中,关于合...

·签订的合同于何时成立？
签订的合同于何时成立1、一般规定。《民法典》第四百八十三条规定：承诺生效时合同成立。据此，合同于承诺生效时成立。2、合同书形式的合同成立时间。民法典第四百九十条规定：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。当事人采用合同书形式订立合同，但并未签字盖章，...

·一、出租人合同解除条件有哪些?
一、出租人合同解除条件有哪些?出租人解除合同的条件主要有以下三个方面：1、明确出租人解除房屋租赁合同的法定事由。根据《商品房屋租赁管理办法》第六条的规定有下列情形之一的房屋不得出租：(一)属于违法建筑的;(二)不符合安全、防灾等工程建设强制性标准的;(三)违反规定改变房屋使用性质...

·租赁合同违约赔偿怎样处理账务？
租赁合同违约赔偿怎样处理账务？一、租赁合同违约赔偿怎样处理账务可以根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《合同法》第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因...

·特许经营合同备案的效力，合同怎么写？
特许经营合同备案的效力，合同怎么写？一、特许经营合同备案效力的认定《商业特许经营管理条例》第八条第一款规定：“特许人应当自首次订立特许经营合同之日起15日内，依照本条例的规定向商务主管部门备案。”对于未依法履行备案手续的特许经营合同，如何认定其合同效力，或者说如何认定备案...

·供货合同能不能规定违约金？
供货合同能不能规定违约金?一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。《合同法》第114条第2款规定：约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。1、...

·投资入股签订合同注意事项有哪些
投资入股签订合同注意事项有哪些1、搞清楚是合伙还是公司如果是公司，仅仅是股权装让。如果是合伙，还得为你加入之前该合伙的债务承担无限连带责任。还有好多事项徐注意，建议聘请法律顾问全面介入，保护你的利益的最大化。2、财务审计；尤其是债务情况签合同不能代表就入股了入股是要做股权变更的...

·如何解决合同纠纷合同纠纷怎么处理
不管是买卖合同还是租赁合同，都会涉及到双方当事人的利益，也正因为双方是处于对立面，发生纠纷也就在所难免，那发生纠纷后该怎么办呢，也就是说如何解决合同纠纷?如果选择诉讼解决的话，在进行合同纠纷诉讼时要提交哪些证据呢?下文会一一的告诉您。一、如何解决合同纠纷公正及时地解决合同争议...